Типовой договор на оказание геодезических услуг

Сроки и условия исполнения договора

Стороны соглашаются, что срок исполнения договора составляет __ дней (срок должен быть указан в договоре). В случае нарушения сроков предоставления услуги, исполнитель обязуется уведомить заказчика о возможной задержке и предложить новый срок исполнения.

Исполнитель обязуется выполнить работы с должной профессиональной квалификацией и аккуратностью, соблюдая все требования и нормы, установленные договором и действующим законодательством.

Заказчик обязуется предоставить исполнителю все необходимые материалы, документы и информацию, необходимые для выполнения работ в сроки, указанные в договоре. Заказчик также обязуется оплатить все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением таких материалов и информации.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения исполнителем своих обязательств по договору, заказчик имеет право потребовать устранения недостатков или расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его ненадлежащим исполнением. В случае причинения убытков вследствие нарушения сроков исполнения договора, исполнитель обязан возместить заказчику причиненные убытки.

Условия исполнения договора могут быть изменены или дополнены только письменно с согласия обеих сторон.

Договор на услуги главного маркшейдера

Работник принимается в ________________________________ на должность геодезиста. Работа по настоящему договору является для Работника основной. 1.3. Местом работы Работника является _________________________________, расположенн____ по адресу: _________________________________.

Также местом работы является местность, куда направляется экспедиция в соответствии с распоряжением Работодателя. (Вариант: Настоящий трудовой договор заключается на срок с «___»______________ ____ г.

по «___»__________ ____ г., основание: _____________________________.

Дата начала работы: «___»__________ ____ г.). 2.2.

Должностная инструкция маркшейдера (маркшейдера I, II категории)

1.

1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке. 1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________. 1.5.

Работник должен знать: законы и иные нормативные правовые акты в области геологического изучения, использования и охраны недр и окружающей среды; организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производства маркшейдерских работ; перспективы развития и особенности проведения горных работ; правила, инструкции и условия производства маркшейдерских

Договор на геодезические работы

Предмет договора 1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ для разрабатываемого проекта планировки и проекта межевания территории площадью ___________ га, расположенное по адресу: _______ . 2. Стоимость работ и порядок расчетов 2.1.

2.2.2. Второй платеж в размере ___________, и том числе НДС 18% — ___________, перечисляется на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента подписания настоящего договора.

Договор на выполнение маркшейдерских работ (примерная форма)

Маркшейдер (выбрать нужное по обстоятельствам): 1.4.1.

Своевременно и качественно выполняет маркшейдерское обеспечение работ при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, консервации или ликвидации объектов по добыче полезных ископаемых, подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 1.4.2. Осуществляет необходимые геодезические измерения и ведет полевую документацию. 1.4.3. Осуществляет привязку проектов горных выработок, сооружений, трасс и других объектов к условиям местности и переносит их в натуру.

1.4.4. Наносит на территории объекта и прилегающей территории маркшейдерскую опорную сеть.

Договор по техническому сопровождению рабочей документации

5.1.

Заказчик представляет Исполнителю поэтапный график готовности рабочей документации, в соответствии с которым сопроводительным письмом направляет Исполнителю на проверку и согласование комплект рабочей документации очередного этапа. Комплект направляется в двух экземплярах с переводом текста на русский язык. 5.2. Исполнитель в течение _________ рабочих дней просматривает представленные чертежи, проверяет расчеты и спецификации на соответствие действующим российским стандартам, нормам и правилам (СНиП).

Проверке подлежат принципиальные решения: архитектурные планы, разрезы, фасады, конструкции фундаментов, стен, кровли; монтажные схемы несущих конструкций и узлы сопряжения элементов несущих конструкций, монтажные (сборочные) схемы отопительных и вентиляционных систем, водопровода, водостока, канализации, электротехнических установок и электроосвещения, систем связи, автоматики, санитарно-технических устройств, пожарной сигнализации.

Ответственность сторон по договору

В случае нарушения обязательств, предусмотренных в договоре, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и условиями договора.

Заказчик несет ответственность:

• за несвоевременное предоставление необходимой документации и информации, необходимых для выполнения геодезических работ;
• за ненадлежащее использование результатов геодезических работ, если такое использование приводит к ущербу для Исполнителя или третьих лиц;
• за несоблюдение обязательств, предусмотренных в договоре.

Исполнитель несет ответственность:

• за ненадлежащее выполнение геодезических работ, если такое выполнение приводит к ущербу для Заказчика или третьих лиц;
• за предоставление недостоверных результатов геодезических работ;
• за несоблюдение обязательств, предусмотренных в договоре.

Размер ответственности каждой из сторон определяется в соответствии с законодательством и условиями договора. В случае возникновения споров стороны применяют письменное обращение и пытаются решить конфликт путем переговоров.

4 Общие требования

4.1 Целью топографо-геодезических изысканий является получение материалов и данных для комплексной оценки местности, выполняемых для подготовки предпроектной, проектной и рабочей документации (с учетом требований 4.7), а также осуществления строительства, реконструкции и ремонтов автомобильных дорог.

4.2 Основанием для выполнения ТГИ является договор (контракт) между заказчиком (застройщиком) и исполнителем изысканий.

Топографо-геодезические изыскания могут выполняться по отдельному договору либо в составе контракта на ПИР.

4.3 Техническое задание на ТГИ должно соответствовать требованиям ГОСТ 32836 и дополнительно содержать следующее:

Договор №_11_

г. Челябинск 15 ноября 2005 г.

1. Предмет договора

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение топографо-геодезических работ М 1:500 на объекте «Микрорайон № 3 по ул.Трубников», расположенном в Ленинском р-не г.Челябинска.

2. Технические условия

2.1 Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) и Картограммой участка планируемых работ (Приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1 Стоимость работ составляет 585 354 рубля 00 коп. (П ятьсот восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят четыре рубля 00 коп.), в том числе НДС не предусмотрен.

3.2 Оплата Заказчиком выполнения работ, указанных в п.1.1, производится на условиях 100-процентной предоплаты, перечислением платежа на расчетный счет Подрядчика, в срок до 15 ноября 2005 г.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1 Приемка выполненных работ производится в соответствии с требованиями Технического задания.

4.2 После завершения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт приемки выполненных работ с приложением комплекта документации, предусмотренной Техническим заданием.

4.3 Заказчик обязуется принять работу в течение 10 дней со дня получения Акта приемки работ и направить Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ о приемке выполненных работ.

4.4 В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется сторонами Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5. Права и обязанности сторон

5.1 «Подрядчик» обязуется выполнить все работы качественно, в течение 4-х календарных месяцев с момента получения аванса.

5.2 «Заказчик» обязуется обеспечить своевременное финансирование и готовность объектов к проведению работ (доступ на территорию, представление данных по техническим характеристикам зданий и сооружений, копии имеющихся материалов топографо-геодезических работ прошлых лет).

6. Ответственность сторон

6.1 За невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2 Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному согласию.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8. Срок действия договора

8.1 Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

9. Изменение условий договора

9.1 Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

9.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме.

10. Прочие условия договора

10.1 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Договор на инженерно-геодезические изыскания образец

• Подрядчик не вправе передавать полученные данные кому-то другому.
• Передача готовой продукции или материалов по геодезической работе и по картографической.
• Соблюдение требований, которые находятся в техзадании или в других бумагах для выполнения картографических работ или геодезических. Отступить от правил подрядчик может, только если заказчик не против этого.

• Если была просрочка по оплате от заказчика, то подрядчик может просить уплатить неустойку. Штраф может быть начислен на каждый день просрочки.

  В договоре указывается размер штрафов.

• Если просрочка со стороны подрядчика в отношении обязательств, то заказчик может тоже просить неустойку.
• Подрядчик также может нести ответственность за ненадлежащее качество своей продукции и материалов.
• Подрядчик может понести ответственность за нарушение этапов работы, начального, конечного и промежуточного.

Предмет договора 1.1 «Заказчик» поручает,

Договор на выполнение функций технического заказчика (Образец)

Договор навыполнениеДоговор N на выполнениефункцийтехнического заказчикаг.» » г.,именуемвдальнейшем «Заказчик-застройщик», влице,действующнаосновании , с однойстороны,и,именуемвдальнейшем «Техзаказчик», влице , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор онижеследующем:1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.Техзаказчик отимени ипопоручению Заказчика-застройщика обязуется:заключать договоры сисполнителями овыполнении инженерных изысканий,о подготовке проектной документации, остроительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Адреса объектов капитального строительства или линейных объектов (далее — «объекты»), сроки планируемых видов работ наних Заказчик-застройщик доводит заданием доТехзаказчика;подготавливать задания навыполнение указанных Заказчиком-застройщиком видов работ;предоставлять лицам, выполняющим инженерные изыскания и(или)осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы идокументы, необходимые длявыполнения указанных видов работ;утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для

получения разрешения наввод объекта капитального строительства вэксплуатацию;осуществлять иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексомРФ.1.2.Техзаказчик гарантирует свое право навыполнение определенных Договором видов работ по строительству (или: реконструкции, капитальному ремонту объектакапитальногостроительства)(самостоятельно илиобеспечение такогоправа спривлечением других соответствующих этим требованиям лиц).1.3.При выполнении Договора Техзаказчик выполняет следующие функции:- разработка бизнес-плана итехнико-экономического обоснования;- получение всехнеобходимых разрешений исогласований;- разработка, согласование сЗаказчиком-застройщиком, оформление, доведение до исполнителей заданий навыполнение указанных Заказчиком-застройщиком видов работ;- получение согласований итехнических условийнаподключение объекта к действующим сетям;- получение вадминистрации населенного пункта(района) подтверждения действия всехвыданных технических условий наэлектроснабжение, водоснабжение, канализационные сбросы,отопление, радиофикацию, телефонизацию;- подготовка исходных данных дляразработки проектной документации;(вариант дополнительно: — предварительный отбор проектировщиков, подрядчиков, изготовителей ипоставщиков оборудования;)

Топографическая съемка образец договора

ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Требования к проведению топографо-геодезических изысканий

Automobile roads of general use. Requirements for carrying out of topographic-geodetic researches

Дата введения 2015-07-01с правом досрочного применения

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский дорожный научно-исследовательский институт» Министерства транспорта Российской Федерации (ФГУП «РОСДОРНИИ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 418 «Дорожное хозяйство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 июня 2014 г. N 45)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Минэкономики Республики Армения

Госстандарт Республики Беларусь

Госстандарт Республики Казахстан

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 110-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32869-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

Геодезическое сопровождение строительства

– комплекс геодезических работ, проводимых на всех этапах строительства зданий и сооружений, а также прокладки дорог и инженерных коммуникаций. На основе полученных при геодезической съемке данных специалисты делают пространственные расчеты будущих конструкции. Они необходимы для контроля соответствия возведения сооружения проектной документации, предотвращения его деформаций и осадки в процессе строительства и при дальнейшей эксплуатации. В комплекс геодезических работ на строительной площадке входят такие работы как: Составление топографического плана, отображающего особенности рельефа местности, с нанесением на него коммуникационных сетей и метрических данных расположенных на участке объектов; Построение разбивочной основы строительной площадки; Геодезические работы по выносу в натуру и закрепление главных и (или)

Основные условия и требования к договору на геодезическое сопровождение СМР

В основу договора необходимо положить следующие условия:

1. Содержание работ:

Договор должен четко определить объем и характер геодезических работ, которые будут осуществлены исполнителем. Заказчик должен предоставить полные и точные данные о месте проведения СМР, а также указать требования и цели геодезического сопровождения.

2. Сроки выполнения:

Договор должен определить конкретные сроки начала и окончания работ. Исполнитель должен гарантировать их выполнение в установленные сроки, а заказчик должен обеспечить исполнителю необходимые условия для проведения геодезических измерений.

3. Ответственность сторон:

В договоре необходимо указать ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Заказчик должен предусмотреть механизм контроля и проверки качества выполненных работ, а исполнитель должен рассмотреть возможные риски и принять меры по их минимизации.

4. Стоимость работ:

Договор должен четко определить стоимость геодезического сопровождения СМР. Детально указать стоимость каждого этапа работ, а также условия и порядок оплаты. Заказчик и исполнитель должны быть согласны с предложенной стоимостью и условиями оплаты.

5. Права и обязанности сторон:

В договоре необходимо четко прописать права и обязанности заказчика и исполнителя. Заказчик обязан предоставить исполнителю необходимую документацию, обеспечить безопасность работ и выполнение всех требований проектной документации. Исполнитель обязан предоставить качественные услуги и соблюдать все требования заказчика.

6. Интеллектуальная собственность:

Договор должен определить вопросы использования результатов геодезических измерений и защиты интеллектуальной собственности. Заказчик должен иметь право использовать результаты работы исполнителя только в рамках данного проекта.

В целом, договор на геодезическое сопровождение СМР должен защищать интересы обеих сторон и обеспечивать эффективное выполнение геодезических измерений в рамках строительно-монтажных работ.

СТО СТД 034-2012 Договор на оказание инженерно-геодезических услуг

Утративший силу РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «27» октября 2012 г. на основании Документ разработан в соответствии с требованиями .

Челябинск 2012 ДОГОВОР № (номер договора) Настоящий Договор заключен [«(число)» (месяц) 20(год) г.

начала договора] Между: (в дальнейшем именуемым «Заказчик»), с одной стороны, и [наименование организации Инженера, в лице наименование должности Ф.И.О.

в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании], (в дальнейшем именуемым «Инженер»), с другой стороны, на оказание услуг в период (наименование периода оказания услуг ) Объекта Заказчика: (наименование Объекта) (в дальнейшем именуемого «Объект»), расположенного по адресу: (адрес объекта: согласно сведений Технического паспорта объекта) Поскольку Заказчик поручает, чтобы Инженер оказал ему определенные услуги далее конкретизированные в Приложении Д «Спецификация», и поскольку Заказчик принял Коммерческое предложение (Приложение Ж) Инженера на оказание вышеуказанных услуг.

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР УДОСТОВЕРЯЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 1. В тексте настоящего Договора слова и выражения имеют те же значения, которые присвоены им в Контракте между Заказчиком и Инженером на оказание услуг.

2. Следующие документы относятся к настоящему Договору, а также читаются и толкуются как его части,

Типовой договор на геодезические услуги

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику геодезические услуги в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором.

1.2 Геодезические услуги включают выполнение работ по измерению, расчету и предоставлению результатов геодезических изысканий, обработке данных и составлению геодезической документации.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется предоставить Исполнителю необходимую информацию и документацию, необходимую для оказания геодезических услуг.

2.2 Исполнитель обязуется провести геодезические изыскания в срок и качестве, предусмотренных настоящим договором.

3. Стоимость и порядок оплаты

3.1 Стоимость геодезических услуг определяется Сторонами в договоре и включает все затраты, связанные с выполнением работ.

3.2 Оплата производится Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и дополнительными соглашениями между Сторонами.

4. Ответственность сторон

4.1 В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2 Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность выполнения геодезических услуг.

5. Расторжение договора

5.1 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Прочие условия

6.1 Все изменения и дополнения к договору должны оформляться в письменной форме и подписываться обеими Сторонами.

6.2 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств по нему.

Подписи Сторон: